您的位置: 平凉信息港 > 旅游

工程欠款起诉书范文人脸猫

发布时间:2019-12-13 07:33:38

写明标题,工程欠款起诉书。原告被告详细信息,包括姓名住址身份证号等。表明诉讼请求,分条举例,写清事实和理由,结尾总结为维护原告合法权益,特诉至人民法院,请求依法支持原告的诉请。

在生活中,经常会有工程欠款的事情发生,欠款就会导致资金周转不周,就会影响工程进度,遇到这种情况,我们是可以写一份工程欠款起诉书,向人民法院提起诉讼,以维护自己合法利益的。那工程欠款起诉书范文怎么写?律师365小编为您解惑。

工程欠款起诉书范文

起诉单位:(全称):______市______县______建筑公司

企业性质:

经营范围:工业与民用建筑.

流动资金:X万元

何时经何部门批准开业:______年______月份经______县基建局批准

地址:______县______乡______电话:______________________

开户银行:______工区历下办理处。帐号:__________________

法定代表人姓名:_________职务:_________

被告单位(全称): ______

地址:________市_______ -______路________号

事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷

事实和理由:

______年______月______日,

______县建筑工程总公司______公司(原告,以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为X元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达X之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的X余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达X元。甲方虽然承担了X元的误工费,但尚有X元到今有承担赔偿损失的责任。

两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经

______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

工程结算书经甲、乙双方审定后,交______市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款X元。

从______年元月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值X元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于______年______月底撤离甲方工地。

为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款

给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》百零六条规定:“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的,应当承担民事责任。”《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定:未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

诉讼请求:

责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失:

(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款X元;

(二) 结算零建工程款:X元减去甲方垫付的材料款X元,应付给乙方工程款X元;

(三)赔偿乙方的经济损失:______年至______年度拖欠款的滞纳金X元;______年______月至______月设备闲置费X元

以上三项合计,共X元。

此致

______市______区人民法院

起诉单位:______县建筑工程总公司

__________公司(盖章)

_________年_________月________日

附:1.本状副本1份; 2.书证X件。

以上就是工程欠款起诉书范文,希望对您有所帮助,工程是一项花销巨大的项目,工程欠款会影响工程进度。在遇到工程欠款的情况,可以向有关法律部门提出诉讼,找回自己的损失,根据具体情况的不同,工程欠款起诉书也有所差异,建议你找律师365的专业律师撰写。

延伸阅读:

工程欠款利息的计算标准是怎样的

建设工程欠款纠纷的处理方式

工程欠款的诉讼时效是多久

惠东县妇幼保健院惠东县妇幼保健院云南治疗输卵管堵塞医院安顺癫痫病康复医院潍坊专业治白癜风医院
猜你会喜欢的
猜你会喜欢的